+7 (499) 653-60-72 Доб. 417Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 929Санкт-Петербург и область

Гарантийные обязательства на шеф-монтаж

Гарантийные обязательства на шеф-монтаж

Решением суда от 14. В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить. В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы, считает решение суда незаконным и необоснованным. Представитель ответчика против удовлетворения требований жалобы возражал, просил судебный акт оставить в силе по основаниям, изложенным в отзыве. Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Шеф-монтажные работы

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Установка и шефмонтаж автономной канализации ТОПАС / opdag.ru // opdag.ru

Решением суда от 14. В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить. В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы, считает решение суда незаконным и необоснованным. Представитель ответчика против удовлетворения требований жалобы возражал, просил судебный акт оставить в силе по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке. Как следует из материалов дела, 02. Полагая, что ответчик нарушил обязательства по договору в части сроков поставки, не осуществил шеф-монтаж, не представил техническую документацию на товар, товар поставлен ненадлежащего качества и несоответствующий спецификации, истец 31.

В связи с тем, что указанная претензия оставлена без удовлетворения, истец 10. Изложенные обстоятельства явились основанием для обращения истца в арбитражный суд. Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, признал их необоснованными. Апелляционная коллегия, исследовав материалы дела и доводы жалобы, не находит оснований для отмены решения суда в связи со следующим. Рассматриваемый договор правомерно квалифицирован судом первой инстанции, как смешанный договор, содержащий в себе элементы договора поставки и подряда.

Статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации далее - ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно статье 506 ГК РФ поставщик обязуется передать покупателю в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки пункт 1 статьи 516 ГК РФ. В соответствии с пунктом 1 статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

Последствия передачи товара ненадлежащего качества, в том числе право покупателя отказаться от исполнения договора купли-продажи, предусмотрены статьей 475 ГК РФ. В силу статьи 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

На основании пунктов 1 и 2 статьи 513 ГК РФ покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

Принятые покупателем товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика.

Пунктом 1 статьи 477 ГК РФ установлено, что, если иное не установлено законом или договором купли-продажи, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные настоящей статьей. Согласно пункту 3 статьи 477 ГК РФ, если на товар установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.

Условиями договора предусмотрено, что приобретаемый товар поставляется силами и за счет поставщика до склада покупателя по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. Гагарина, 65 пункт 2. Датой поставки товара является дата получения товара покупателем по накладной, о чем в накладной уполномоченным представителем покупателя делается соответствующая отметка пункт 2. Общая стоимость товара составляет 262 500 Евро раздел 4 договора.

Разделом 3 договора установлено, что поставляемый товар должен соответствовать действующим требованиям законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.

Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ РФ, ТУ завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом протоколом качества соответствия , выданным производителем товара. В соответствии с разделом 5 договора поставщик выполняет работы по шеф-монтажу товара в течение 14 календарных дней с даты поставки товара; осуществляет шеф-монтаж собственными силами и средствами; обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.

После завершения поставщиком работ по шеф-монтажу товара стороны подписывают акт приемки выполненных работ. Поставляемый товар должен сопровождаться следующими товаросопроводительными документами: товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия товара, паспорт, инструкция по эксплуатации пункт 6.

Приемка товара по количеству и качеству видимые недостатки производится покупателем при получении товара на складе покупателя пункт 6. В случае обнаружения при получении товара на складе покупателя факта недостачи товара или факта ненадлежащего качества товара составляется соответствующий акт, который подписывают представители покупателя и поставщика пункт 6. В случае, когда факт ненадлежащего качества товара обнаружен покупателем после приемки товара на складе покупателя, покупатель извещает об этом поставщика.

Поставщик обязан обеспечить прибытие своего представителя, для составления акта о ненадлежащем качестве товара в течение трех рабочих дней с момента получения извещения от покупателя.

В случае неприбытия представителя поставщика в указанный срок, покупатель имеет право составить акт без участия представителя поставщика, при этом составленный акт будет иметь юридическую силу для обеих сторон пункт 6. В случае возникновения споров относительно качества поставленного товара при составлении акта с участием обеих сторон, акт подписывается сторонами с указанием в нем разногласий, а анализ качества товара производится независимой аккредитованной лабораторией, определенной сторонами пункт 6.

Из материалов дела усматривается, что поставленное по договору оборудование принято покупателем по товарным накладным без замечаний по качеству и количеству.

При этом на всех указанных накладных также имеется отметка Руководителя Проекта Федорова О. Следовательно, с момента принятия Товара на склад Покупателя до предъявления им претензии от 31.

Представленный истцом инспекционный отчет не может быть принят в качестве надлежащего доказательства по делу, поскольку исследование качества поставленного Товара проведено истцом в одностороннем порядке в нарушение условий договора. В течение года Покупатель претензий по качеству Товара не направлял; двухсторонний акт, как предусмотрено п.

Правом на заявление ходатайства о назначении судебной экспертизы по проверке соответствия качества оборудования истец не воспользовался.

Таким образом, довод апелляционной жалобы о том, что Поставщик, узнав из претензии о выявленных несоответствиях поставленного Товара, не обеспечил прибытие своего представителя в место нахождения склада Покупателя, отклоняется как несостоятельный.

Как указано в письменных возражениях ответчика, инспекционный отчет не соответствует требованиям, ни предъявляемым к письменным документам, ни к достоверным доказательствам. Из текста отчета невозможно установить лицо, подписавшее инспекционный отчет подпись не содержит ни расшифровки, ни должности.

Отчет не содержит также сведений о лицах лице , инспектировавших оборудование, их специальности и квалификации. Светлый, то есть не указаны конкретные строительные площадки на которых проводилось инспектирование.

Следовательно, представленный отчет не может являться доказательством того, что исследовалось оборудование именно на строительных площадках А9. Информация об инспектировании конвейеров поз. Кроме того, в материалах дела отсутствуют доказательства невозможности использования поставленного оборудования по назначению. При этом, ни одно из указанных в инспекционном отчете, якобы выявленных, отличий в Товаре от Спецификации, невозможно отнести к скрытым дефектам, которые могли бы быть обнаружен исключительно в процессе эксплуатации оборудования.

Исполнительной документации по нему представлено в материалы дела не было. Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о недоказанности наличия существенных нарушений условий заключенного договора поставки, а также поставки оборудования с существенными недостатками. В рассматриваемом случае, фактически истец требует возмещения убытков, связанных с поставкой некачественного Товара, не представив доказательств того, что поставленный по договору товар имел ненадлежащее качество.

Недоказанность факта поставки Товара ненадлежащего качества, исключает возможность взыскания с ответчика неустойки за неисполнение им требования о замене на Товар надлежащего качества.

Таким образом, направление через год после поставки претензии об отсутствии технических документов на Товар, уже смонтированный за несколько месяцев до этого и принятый от монтажной организации по актам без замечаний и возражений, при отсутствии отметок в накладных о передаче Товара без товаросопроводительных документов к нему, при отсутствии в течение года требований к Поставщику назначения ему срока для передачи недостающей технической документации в порядке ст.

Также истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение ответчиком срока поставки. В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой штрафом, пеней признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Пунктом 7. Истец представил расчет, из которого следует, что просрочка за выполнение работ составила 92 дня: со 02 февраля 2013 года по 06 мая 2013 года, сумма пени, исчисленная исходя из полной стоимости товара, составила 24 150 Евро.

В силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины умысла или неосторожности , кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Согласно пункту 2 статьи 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. В силу пункта 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно пункту 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 408 данного Кодекса. Следовательно, должник не может быть привлечен к ответственности кредитором за просрочку исполнения, обусловленную просрочкой самого кредитора. Положения пункта 3 статьи 405 и пункта 1 статьи 406 ГК РФ сформулированы императивно, не могут быть изменены соглашением сторон и независимо от их заявлений подлежат применению судами.

В рассматриваемом случае, перенос срока поставки оборудования был согласован сторонами и товар принят в уточненные сроки без замечаний и возражений. Изменение срока поставки и шеф-монтажа вызвано неготовностью строительных площадок истца, что подтверждается материалами дела. Светлом Калининградской области. В соответствии с пунктом 2.

Доказательств обратного суду не представлено, как не предоставлены доказательства осуществления функций Руководителя проекта иным лицом помимо Федорова О. В ответ на данное письмо 25.

О готовности вышеуказанных строительных площадок для проведения шеф-монтажа обязался уведомить отдельно. О согласовании переноса срока поставки оборудования свидетельствует не только отсутствие каких-либо письменных требований, направленных в адрес поставщика в связи с просрочкой поставки, но и действия истца по осуществлению расчетов.

Второй платеж в нарушение условий договора осуществлен истцом только 15. Пунктом 4. Из материалов дела усматривается, что последняя партия товара поступила на склад покупателя 06. Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в информационном письме от 23. Довод апелляционной жалобы о том, что отсутствие письменных требований в адрес Поставщика и действия по осуществлению расчетов не могут свидетельствовать о переносе сроков поставки оборудования, отклоняется апелляционным судом, поскольку пунктом 7.

В соответствии с пунктом 5. В рассматриваемом случае, перенос сроков поставки был обусловлен отсутствием возможности осуществлять шеф-монтаж в связи с неготовностью строительных площадок к монтажу оборудования и отсутствием монтажной организации. Соответственно, поставка оборудования в согласованный более поздний срок явилась непосредственным результатом неготовности самого кредитора принять надлежащее исполнение.

Указанные обстоятельства правомерно квалифицированы судом первой инстанции как действия истца, затягивающие процесс исполнения договора. Разумные меры по устранению препятствий для обеспечения своевременной поставки и шеф-монтажа истцом не предпринимались, вопрос о расторжении договора не решался.

Таким образом, апелляционная коллегия полагает, что должник не может быть привлечен к ответственности за просрочку исполнения, обусловленную просрочкой самого кредитора. Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по шеф-монтажу за период с 20.

Более того, на протяжении всего рассмотрения дела суд первой инстанции неоднократно по ходатайствам ответчика истребовал у истца и аффилированных с ним организаций документы, свидетельствующие о нахождении шеф-монтажников ответчика на территории комплекса, поскольку данный комплекс является закрытым режимным объектом. Однако журнал выдачи пропусков за 2013 год так и не был представлен, как и приказ от 07.

Доводы истца о том, что такой журнал в 2013 году не велся, документально не подтверждены. Следовательно, указанный конвейер смонтирован и используется. Вместе с тем, определение суда первой инстанции в части представления документов на монтаж всего оборудования истцом не исполнено.

Для выполнения гарантийного ремонта агрегата компании Carrier достаточным основанием является серийный номер, занесенный в единую компьютерную базу данных. Гарантия распространяется на срок 12 месяцев, начиная со дня продажи ХОУ конечному пользователю или со дня регистрации транспортного средства с установленным на нем ХОУ конечным пользователем.

В течение 10 дней с момента уведомления о необходимости установки выключателя наш специалист сервисной службы, готов прибыть для проведения монтажа. Специалисты сервисной службы периодически задействованы на производстве. Это обеспечивает высокую готовность шеф-инженеров, их высокий профессионализм и стимулирует ответственный подход к работе. При выполнении работ по шеф-монтажу специалисты компании проводят ряд испытаний требующихся для подтверждения соответствия заявленных характеристик поставляемого изделия.

Гарантийные обязательства по шеф монтажу договором не предусмотрены

Контакты Шеф-монтаж, пуско-наладка компрессорного оборудования Профессионально смонтированное компрессорное оборудование способно практически полностью исключить аварийную ситуацию на объекте за счет предупреждения неисправностей, сохранности эксплуатационных свойств и бесперебойной работы. Именно поэтому, одним из важнейших и наиболее ответственных этапов являются шеф-монтажные работы и пуско-наладочные работы компрессорного оборудования. АО "Казаньэнергомаш" оказывает услуги по выполнению шеф-монтажных и пуско-наладочных работ приобретённого покупателем потребителем компрессорного и холодильного оборудования специалистами аттестованными органами "Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору". Гарантийные обязательства на шеф-монтажные, пуско-наладочные работы составляют 12 месяцев с момента пуска компрессорного оборудования в эксплуатацию, а принятие нашим предприятием компрессорного оборудования на сервисное обслуживание позволяет снять все вопросы по эксплуатации компрессорных машин и агрегатов на Вашем предприятии. Основной перечень услуг АО "Казаньэнергомаш" в области компрессорного оборудования: выдача рекомендаций по подбору компрессорного и холодильного оборудования, выпускаемого различными предприятиями-изготовителями, и консультации по его эффективному использованию в различных областях применения, в том числе применительно к конкретным условиям заказчика; выполнение технического обследования компрессорного и холодильного оборудования, установленного на предприятии Заказчика, с целью выявления неисправностей и осуществление ремонтных работ любой сложности; сервисное обслуживание компрессорного и холодильного оборудования, включая гарантийный для поставленного оборудования и послегарантийный для поставленного и любого другого оборудования периоды эксплуатации, все виды ремонтов и ремонтно-восстановительных работ и т. О предприятии Компания занимается разработкой и поставкой современного компрессорного оборудования и теплообменной аппаратуры, в том числе импортного производства, для комплектования вновь создаваемых или модернизируемых технологических процессов и производств. Казань ул.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства Стандартная гарантия на материалы и комплектующие сборных резервуаров составляет 18 месяцев от даты выпуска емкости. При монтаже шеф-монтаже резервуара силами предприятия — изготовителя предоставляется гарантия на смонтированный резервуар герметичность. В данном случае руководитель монтажной бригады делает соответствующую отметку о сборке в паспорте резервуара, после чего вступают в силу гарантийные обязательства. С целью контроля качества смонтированного резервуара проводятся испытания на соответствие его функциональному предназначению. Испытания проводятся в соответствии с программой, приведенной в паспорте резервуара.

Гарантийные обязательства на выполненные работы An error occurred.

Производство металлоконструкций Монтажные работы с выдачей акта выполненных работ на монтажные работы По данному акту, исполнитель несет гарантийные обязательства на монтажные работы, всю технологическую часть и на оборудование, в объеме его поставок исполнителем. Примечание: монтажные работы не включают в себя прокладку электрических сетей и канализации к месту монтажа, строительные и отделочные работы. Разработка монтажной схемы; Производство монтажных работ в соответствии с технологической схемой ТКП и нормативными требованиями; Сборка оборудования на месте монтажа; Подключение оборудования к магистрали водопровода и канализации; Проведение работ по пуско-наладке оборудования; Настройка блоков управления и программы регенерации в соответствии с технологическим решением и ТКП; Инструктаж специалистов Заказчика по эксплуатации системы, без изготовления инструкции; Экспресс-анализ выходной воды после первого фильтроцикла. Шеф-монтажные работы с выдачей акта выполненных работ на шеф-монтаж По данному акту, исполнитель несет гарантийные обязательства только на технологическую часть и на оборудование, в объеме его поставок исполнителем. Осуществление контроля специалистом монтажных и сборочных работ, обеспечиваемых силами заказчика; Проверка правильности сборки и монтажа оборудования; Проведение работ по пуско-наладке оборудования; Настройка блоков управления и программы регенерации в соответствии с технологическим решением и ТКП; Инструктаж специалистов Заказчика по эксплуатации системы, без изготовления инструкции; Анализ выходной воды после первого фильтроцикла.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

.

.

.

Гарантийное обслуживание, монтаж и сервис от компании ООО. Шеф-​монтаж и пуско-наладочные работы (ПНР): Гарантийные обязательства.

Шефмонтаж станции пожаротушения

.

Сервисное обслуживание

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев. Будь первым!

© 2019 opdag.ru